органы местного самоуправления
Аукцион на ремонт дороги до жд переезда

Аукционная документация

скачать

Распоряжение

скачать

                                                                УТВЕРЖДАЮ

                                                                Заместитель главы администрации                                                     
                                                                         муниципального образования                                                                    
                                                                         «Известковское городское поселение»

 

                                                                 _________________ А.В. Некозырева

                                                                «___» ___________2019г.

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ  АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

 

Ремонт участка автомобильной дороги

общего пользования местного значения

по ул.Железнодорожная пос.Известковый

(от ул.Железнодорожная, д.11 до железнодорожного переезда)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пос.Известковый

2019 год

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

 

3

 

Раздел 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

 

4

 

Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

 

18

 

Приложение № 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 

28

 

Приложение № 2 ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

 

32

Приложение № 3 ПРИМЕРНЫЕ (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ) ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

 

41

 

Приложение № 4 ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

 

Уважаемые Господа!

 

Администрация МО «Известковское городское поселение», настоящим извещением приглашает к участию в аукционе в электронной форме, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об аукционе в электронной форме на электронной площадке в сети «Интернет»: www.sberbank-ast.ru

Выдача документации об аукционе на бумажном носителе или в электронном виде производится на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе, после получения заявления. Документация об аукционе, размещенная на официальном сайте в сети «Интернет»: www.zakupki.gov.ru, соответствует документации об аукционе, предоставляемой на бумажном носителе.

Документы могут быть также направлены заинтересованным лицам по почте. После поступления соответствующего заявления документы будут незамедлительно направлены, но отправитель не берет на себя ответственности за их утерю.

На официальном сайте будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения документации об аукционе, в случае возникновения таковых.

Обращаем внимание на то, что Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с электронной площадке, но не направившие заявления на получение документации об аукционе на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений документации об аукционе. Заказчик не несет обязательств или ответственность в случае неполучения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

 

1.                  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1.            Законодательное регулирование

  • Настоящая документация об электронной аукционе подготовлена в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 05 апреля 2013 года № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), а также иным законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок.

1.2.            Термины, используемые в документации об электронном аукционе

  • Муниципальный заказчик – администрация Известковского городского поселения (указан в «Информационной карте электронного аукциона»), (далее – заказчик).
  • Контрактная служба – орган заказчика, ответственный за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (указан в «Информационной карте электронного аукциона»).

1.2.3.      Электронный аукцион – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором. Победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта.

  • Документация об электронном аукционе – документация, утвержденная заказчиком, содержащая сведения предусмотренные законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию об электронном аукционе в порядке, предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе.
  • Участник электронного аукциона, участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, претендующие на заключение муниципального контракта, получившее аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в Извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона».
  • Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором проводятся электронные аукционы. Оператором электронной площадки является юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, государственная регистрация которого осуществлена на территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение таких аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
  • Заявка на участие в электронном аукционе (далее – заявка) – подтверждение участника закупки его согласия участвовать в электронном аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе, поданное в срок, установленный документацией об электронном аукционе.
  • Муниципальный контракт (далее – контракт) – договор, заключенный от имени администрации муниципального образования «Известковское городское поселение» заказчиком для обеспечения муниципальных нужд.
  • Единая комиссия – комиссия, созданная заказчиком для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупок в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.3.            Наименование и описание объекта закупки. Место оказания услуг. Сроки завершения работы либо график оказания услуг

  • Наименование и описание объекта закупки указано в «Информационной карте электронного аукциона».
  • Информация о месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, сроки завершения работы либо график оказания услуг, указаны в «Информационной карте электронного аукциона».

1.4.            Начальная (максимальная) цена контракта. Источник финансирования закупки, форма, срок и порядок оплаты товара (работ, услуг)

  • Начальная (максимальная) цена контракта указана в извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона».
  • Заказчик направляет средства на финансирование закупки из источника финансирования закупки, указанного в «Информационной карте электронного аукциона»
  • Форма, срок и порядок оплаты за выполненные работы, оказанные услуги, указаны в «Информационной карте электронного аукциона».

1.5.            Требования к участникам аукциона

  • В настоящем аукционе может принять участие любые лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в «Извещении о проведении электронного аукциона» и в «Информационной карте электронного аукциона», а так же при наличии на счете участника электронного аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.
  • Участник закупки должен соответствовать обязательным требованиям, информация о которых содержится в «Информационной карте электронного аукциона».
  • Запреты, ограничения, условия допуска в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе, установлены заказчиком в «Информационной карте электронного аукциона» и «Извещении о проведении электронного аукциона».

1.6.            Расходы на участие в аукционе

  • Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в электронном аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.7.            Преимущества, предоставляемые при участии в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

1.7.1.      При определении поставщика (исполнителя, подрядчика) предоставляются преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Преимущества указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой ими цены контрактов размере, указанном в «Информационной карте электронного аукциона», но не более пятнадцати процентов.

1.7.2.       В случае, если победителем электронного аукциона признано учреждение, предприятие или организация, которым предоставлены преимущества, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта.

1.8.            Основания отстранения от участия в закупке

1.8.1.       Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляются в любой момент до заключения контракта, если заказчик или единая комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в статье 31 Федерального закона о контрактной системе, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

 

2.                  ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

2.1.            Содержание документации об электронном аукционе

2.1.1.       Документация об электронном аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении электронного аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об электронном аукционе имеет приоритет.

  • Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.

2.1.3.       Предполагается, что участник электронного аукциона изучит всю документацию об электронном аукционе, включая изменения, дополнения к документации об электронном аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные заказчиком в соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 настоящей документации. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

2.2.            Запрет переговоров

  • При проведении электронного аукциона проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

2.3.            Разъяснение документации об электронном аукционе

2.3.1.       После даты размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.

2.3.2.       В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

2.4.            Изменения к документации об электронном аукционе

2.4.1.       Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, указанного в «Информационной карте электронного аукциона», изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются.

2.4.2.       В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе.

2.4.3.       В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем 7 (семь) дней.

2.5.            Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

2.5.1.       Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя), не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.5.2.       Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе

 

3.                  ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

3.1.            Язык документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе

  • Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в «Информационной карте электронного аукциона».

3.2.            Требования к обеспечению заявок на участие в электронном аукционе

3.2.1. Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки.

3.2.2. Размер обеспечения заявки указан в «Информационной карте электронного аукциона». Размер обеспечения заявки на участие в аукционе должен составлять от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта.

3.2.3. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

  • Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются участником закупки на счет оператора электронной площадки в банке. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов.
  • Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

3.3.            Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе.

3.3.1.     Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

3.3.2.      Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

 - согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

3.3.3.      Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

  • Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
  • Документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 1 статьи 31 (при наличии таких требований) настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);
  • Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;
  • Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
  • Документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов;
  • Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

3.3.4.      Непредставление необходимых информации и документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике электронного аукциона, подавшего такую заявку, является основанием для отстранения участника электронного аукциона от участия в аукционе.

3.3.5.      В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником электронного аукциона в составе заявки на участие в электронном аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком, единой комиссией от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

3.4.            Количество заявок на участие в аукционе

  • Участник электронного аукциона вправе подать только 1 (одну) заявку на участие в таком аукционе.

3.5.            Форма аукционного предложения по цене контракта

  • Участник электронного аукциона, направляя заявку на участие в электронном аукционе, заявляет о своем согласии выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки электронного аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении электронного аукциона. При этом конкретное предложение о цене контракта подается участником электронного аукциона непосредственно во время проведения аукциона.

3.6.            Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками).

  • Валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками, является российский рубль, если иное не предусмотрено «Информационной картой электронного аукциона».
  • Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта указан в «Информационной карте электронного аукциона».

 

4.                  РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

4.3.            Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе

4.3.1.      Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

  • Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок.

4.3.3.      На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 3.3.2., единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе.

4.3.4.      Участник закупки не допускается к участию в аукционе в случае:

- не предоставления сведений, предусмотренных ч.3 ст. 66 Федерального закона о контрактной системе или предоставления недостоверных сведений.

- не соответствия сведений, предусмотренных ч.3 ст. 66 Федерального закона о контрактной системе, требованиям документации об электронном аукционе.

4.3.5.      Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным п. 4.1.4., не допускается.

 

5.                  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

5.3.            Проведение электронного аукциона

5.3.1.      Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в Извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона» определенный день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

  • Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

5.3.3.      Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном положениями Федерального закона о контрактной системе.

  • Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта.

5.3.5.      Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

5.4.            Рассмотрение вторых частей заявок

  • Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, вторые части заявок на участие в электронном аукционе, информацию и электронные документы, направленные заказчику оператором электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным документацией об аукционе.

5.4.2.      Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п. 5.2. Для принятия указанного решения единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

5.4.3.      Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

5.4.4.      Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.

3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.4.5. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по иным основаниям не допускается.

  • Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о идентификационных номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их идентификационных номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений настоящего Федерального закона, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.
  • Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента размещения указанного протокола в единой информационной системе.
  • В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

 

6.                  ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

6.4.            Срок заключения контракта

6.4.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, с иным участником этой процедуры, заявка которого на участие в этой процедуре признана соответствующей требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке.

  • В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ протокола заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара).
  • В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель соответствующей электронной процедуры одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном документацией о соответствующей электронной процедуре, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).
  • В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронной процедуре, с указанием соответствующих положений данных документов
  • В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронной процедуры на электронной площадке протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронной процедуры. При этом размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
  • В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, победитель электронной процедуры размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.
  • В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

6.4.7.      С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

6.4.8.      Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

  • Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ протокола.

6.4.10.  Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

  • Контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной этим участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

6.5.            Условия признания победителя аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта

  • Победитель электронной процедуры признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона или конкурса цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронной процедуры уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.
  • В случае, если победитель электронной процедуры признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронной процедуре.
  • Участник электронного аукциона, признанный победителем электронной процедуры, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом № 44-ФЗ, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения указанных требований и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный Федеральным законом № 44-ФЗ, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронная процедура признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта.
  • В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

6.6.            Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемого товара при заключении контракта

6.6.1.      При заключении контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона».

 

7.                  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.4.            Общие положения

7.4.1.      Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.

  • Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

7.4.3.      Размер обеспечения исполнения контракта указан в «Информационной карте электронного аукциона».

  • Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.
  • В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
  • Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.4.7.      В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

7.4.8.      Если победителем аукциона является государственное или муниципальное казенное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.5.            Безотзывная банковская гарантия

  • Требования к обеспечению исполнения контракта. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
    • сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 указанного Федерального закона;
    • обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
    • обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
    • условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
    • срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона № 44-ФЗ;
    • отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
    • установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

7.5.2.      Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик информирует об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

  • Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных реестрах банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии установленным условиям;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.5.4. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с Федеральным законом, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

7.6.            Антидемпинговые меры

  • Так как при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет менее пятнадцати миллионов рублей, то если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.

7.6.2.       К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с п. 7.6.1.

7.6.3.      Информация, предусмотренная п. 7.6.2, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании единой комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной п. 7.6.2., недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение единой комиссии оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

7.6.4.      Обеспечение, указанное в п. 7.6.1 предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения.

7.6.5.      Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки  от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

 

8.                  ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

8.4.            Односторонний отказ

8.4.1.      Заказчик, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

8.4.2.      Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.5.            Информация о возможности заказчика изменить условия контракта

8.5.1.      Допускается изменение условий контракта по соглашению сторон при его исполнении в случае:

  • при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта (подп. «а» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе).
  • уменьшение или увеличение (не более чем на 10 процентов от общего объема контракта) количества (объема) товаров, работ или услуг по предложению заказчика. При увеличении количества (объема) товаров, работ или услуг также допускается увеличение цены контракта по соглашению сторон (но не более чем на 10 процентов), а при уменьшении количества (объема) товаров, работ или услуг цена обязательно должна быть снижена (подп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе).

Изменение условий контракта по иным основаниями осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе.


 

Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

 

№ п/п

Наименование пункта

Содержание

1

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика/уполномоченного учреждения

Заказчик: Администрация муниципального образования «Известковское городское поселение»

Место нахождение и почтовый адрес: 679125, ЕАО, Облученский район, пос.Известковый, ул.Капитана Ведина, д.1

Адрес электронной почты: admizv@mail.ru

Номер  контактного телефона: 8(42666)36-4-25

Контактное лицо заказчика:

Гончаров Владислав Анатольевич

Руководитель контрактной службы:

Семина Дарья Александровна

2

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)

3

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная Система Торгов»: www.sberbank-ast.ru

4

Источник финансирования

бюджет муниципального образования «Известковское городское поселение»

 

Информация об объекте закупки

4

Наименование предмета электронного аукциона

Проведение ремонта участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Железнодорожная пос.Известковый (от ул.Железнодорожная, д.11 до железнодорожного переезда)

4

Описание объекта закупки и условия контракта

Описание объекта закупки содержится в Техническом задании (Приложение № 1).

Условия контракта: Подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся объектом закупки, в сроки, объеме и качестве, которые определены документацией об электронном аукционе, техническим заданием и проектом муниципального контракта.

6

Начальная (максимальная) цена контракта

4 398 014,00 руб. (четыре миллиона триста девяносто восемь тысяч четырнадцать рублей)

7

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Цена контракта сформирована на основании Локальной сметы  (Приложение № 4 локальный сметный расчет).

Проектно-сметным методом.

 

Величина понижения начальной цены контракта

Шаг аукциона устанавливается в интервале от                   0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены контракта

 

Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками

Российский рубль

 

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта

Оплата в иностранной валюте не допускается.

 

Форма, срок и порядок оплаты  работ

Форма расчетов – безналичная без предоплаты.

Расчет за выполненные работы производится не позднее 30 дней с момента сдачи Подрядчиком и подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3), включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписания акта приемки.

9

Информация о месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта

Место выполнения работ: указано в Техническом задании (Приложение № 1).

Адрес объекта: ЕАО, Облученский район, пос.Известковый, ул.Железнодорожная (от ул.Железнодорожная, д.11 до железнодорожного переезда)

 

Сроки выполнения работ

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 01.10.2019 г.

 

Требования  к гарантийному сроку работ и (или) объему предоставления гарантий качества работ, к расходам на эксплуатацию (при необходимости)

  Срок гарантии на выполненные работы и используемые материалы составляет 36 месяцев  с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

Качество выполняемых работ должно соответствовать условиям и требованиям, предъявляемым к соответствующим работам, действующим обязательным нормам и правилам.

     Результат работ должен соответствовать требованиям к качеству, безопасности для жизни и здоровья и иным установленным законодательством требованиям.      

 

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

 

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

Не установлено

 

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами

не предусмотрено

 

Подача заявок

 

Срок, место и порядок подачи заявок

 

Заявки подаются с момента размещения извещения о проведении аукциона до «05» августа 2019 года       17 часов 00 минут по местному времени.

   Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.

    Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

    Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих две части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

    Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе.

 

Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе, инструкция по ее заполнению

Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме (далее – аукцион).

 В соответствии с требованиями статьи 66 Закона № 44-ФЗ заявка на участие в аукционе должна состоять из двух частей:

1.1  Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующую информацию:

- согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Рекомендуемая форма первой части заявки приведена в приложении № 3 - форма 1. Участник закупки вправе представить первую часть заявки не по рекомендуемой форме при условии наличия в ней всех сведений о характеристиках товара, предусмотренных настоящим подпунктом.

 1.2  Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

- Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, ИНН участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

- Документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки) – не требуются.

 - Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром – не требуются;

- Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

- Документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов;

- Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами – не требуются.

 

 

Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в ЕИС разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

 

Дата начала предоставления разъяснений

 «26» июля 2019 г.

Дата окончания предоставления разъяснений

 «02» августа 2019 г.

 

Требования, предъявляемые к участникам

 

Требования к участникам аукциона и предоставляемым документам

     При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

      1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки – не установлено;

      2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

    3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

    4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

   5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

    6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

     7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

     8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц-участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

     9) участник закупки не является оффшорной компанией;

     10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

       Подтвердить указные сведения участник электронного аукциона вправе декларацией о соответствии таким требованиям.

 

Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица

Требование установлено

 

Дополнительные требования к участникам электронного аукциона

  Не установлено

 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы

 

Не предоставляются.

 

Преимущества организациям инвалидов

Не предоставляются.

 

Преимущества субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям

Не предоставляются

 

Обеспечение заявки на участие в аукционе

 

Размер денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе

1 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет:  43 980,14 руб. (сорок три тысячи девятьсот восемьдесят рублей 14 копеек)

 

 

Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников аукциона

 

Используется лицевой счет участника закупки, открытый для проведения операций по обеспечению участия в аукционе, на счете оператора электронной площадки

 

Сроки проведения электронного аукциона

 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

«05» августа 2019 года в 17 часов 00 минут по местному времени

 

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе

«06» августа 2019 года

 

 

Дата проведения аукциона

«07» августа 2019 года

 

Срок рассмотрения вторых частей заявок

«08» августа 2019 года

 

Обеспечение исполнения контракта

 

Способы обеспечения исполнения контракта

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный счет

 

Размер обеспечения исполнения контракта

5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 219 900,70 руб. (двести девятнадцать тысяч девятьсот рублей 70 копеек)

 

Реквизиты счета заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику

 

Реквизиты счета по учету средств, поступающих во временное распоряжение:

 УФК по Еврейской автономной области (Администрация Известковского городского поселения), БИК 049923001, ИНН/КПП 7902525986 / 790201001,   ОКПО 49094550, ОКТМО 99620159, л/сч 05783303010,  р/сч № 40302810700003002223 Отделение по Еврейской автономной области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта по электронному аукциону № закупки___________

 

Информация о банковском сопровождении контракта

Банковское сопровождение контракта не установлено.

 

Информация о возможности заказчика изменить условия контракта

   Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

1)          при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта (подп. «а» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе).

2)          уменьшение или увеличение (не более чем на 10 процентов от общего объема контракта) количества (объема) товаров, работ или услуг по предложению заказчика. При увеличении количества (объема) товаров, работ или услуг также допускается увеличение цены контракта по соглашению сторон (но не более чем на 10 процентов), а при уменьшении количества (объема) товаров, работ или услуг цена обязательно должна быть снижена (подп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе).

Изменение условий контракта по иным основаниями осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе.

 

Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта

 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в случае существенных нарушений условий контракта исполнителем, и с учетом положений предусмотренных частями 8 - 18 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик (поставщик, исполнитель) не соответствует требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных обязательств, и с учетом положений предусмотренных частями 19 - 22 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

 

Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт

     В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий.

 

Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта

     Победитель электронной процедуры признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона или конкурса цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

     Победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения указанных требований и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта.

 

Срок заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

Не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

К аукционной документации

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 

на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Железнодорожная пос.Известковый

(от ул.Железнодорожная, д.11 до железнодорожного переезда)

 

  1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона Заказчика:

Администрация муниципального образования «Известковское городское поселение»

Место нахождения/почтовый адрес: Адрес: 679125, Еврейская автономная область, Облученский район, пос.Известковый, ул.Капитана Ведина, 1.

Номер контактного телефона/факс: 8(42666) 36-4-25

 

  1. Предмет муниципального контракта:

выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Железнодорожная пос.Известковый (от ул.Железнодорожная, д.11 до железнодорожного переезда)

 

  1. Источник финансирования:

Бюджет муниципального образования «Известковское городское поселение».

 

  1. Подрядчик:

Победитель в проведении открытого аукциона в электронной форме.

 

  1. Сроки выполнения работ:

С момента подписания Контракта до 01 октября 2019 года.

 

  1. Начало работ:

В течение трёх рабочих дней с момента передачи Заказчиком Подрядчику всей необходимой для производства работ информации и документации.

 

  1. Начальная (максимальная) цена контракта:

4 398 014,00 руб. (четыре миллиона триста девяносто восемь тысяч четырнадцать рублей), включая в себя затраты Подрядчика на все виды работ, расходные материалы, эксплуатацию машин и механизмов, комплектующие, НДС и все уплачиваемые на территории РФ налоги, сборы, таможенные платежи, транспортные услуги, страхование, то есть является конечной.

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

 

  1. Место выполнения работ:

679125, Еврейская автономная область, Облученский район, пос.Известковый, ул.Железнодорожная (от ул.Железнодорожная, д.11 до железнодорожного переезда)

 

  1. Форма, сроки и порядок оплаты:

Оплата по Контракту производится Заказчиком в безналичной форме, в рублях Российской Федерации.

Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы по Контракту после предоставления Подрядчиком Заказчику документов, подтверждающих фактическое выполнение работ, в том числе:

-    счета и (или) счета – фактуры;

- актов приемки выполненных работ, и иных документов, предусмотренных законодательством РФ для приемки данного вида работ;

Расчет за фактически выполненные работы производится из бюджета муниципального образования «Известковское городское поселение», путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.

Расчет за выполненные работы производится не позднее 30 дней с момента сдачи Подрядчиком и подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3), включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписания акта приемки.

 

  1. Требования к безопасности выполняемых работ:

Подрядчику, во время выполнения работ, необходимо соблюдать требования техники безопасности, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

 

  1. Требования к результатам работ:

Выполнить работы в полном объеме, в соответствующие сроки.

 

  1. Гарантийный срок:

Срок гарантии нормальной работы объекта устанавливается на срок не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

Если в период гарантированной эксплуатации обнаруживаются недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

 

  1. Требования к качеству и техническим характеристикам товара (материала) используемого при выполнении работ.

13.1. Товар (материал) используемый при производстве работ по своим техническим характеристикам должен соответствовать потребностям заказчика, указанным в настоящем техническом задании.

13.2. Качество используемых материалов (на все применяемые в производстве работ материалы и изделия должны быть соответствующие сертификаты, паспорта качества, выданные предприятиями - производителями (изготовителями) и другие документы, удостоверяющие их качество, оформленные в соответствии с нормами Российского законодательства и действующие на территории Российской Федерации).

13.3. Требования к качеству работ: Подрядчик при выполнении работ обязан соблюдать требования действующих нормативных правовых актов, СНиПов, ГОСТов, ВСН как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ.

 

  1. Технико – экономические показатели:

Категория: автомобильная дорога местного значения;

Ширина полотна: ул.Железнодорожная - 7,0 м;

Протяженность участка: от ул.Железнодорожная, д.11 до железнодорожного переезда Обочины: по 1 м по обе стороны;

Разработка продольных водоотводных канав;

Вид покрытия – асфальтобетон;

Толщина покрытия – 7 см;

Изменения элементов существующего плана дорог при выполнении работ по ремонту не предусматривается.

Пересечения и примыкания (ул.Железнодорожная): на участках пересечений с подземными коммуникациями земляные работы производить вручную в присутствии представителей владельцев коммуникаций.

 

  1. Объем выполнения работ:

 

№ п/п

Наименование работ

Единица измерения

Количество

Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения

по ул.Железнодорожная пос.Известковый

(от ул.Железнодорожная, д.11 до железнодорожного переезда)

 

1.

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2)м3, группа грунтов 4

1000 м3 грунта

0,421

2.

Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 3

1000 м2

1,342

3.

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера на расстояние: IV класс груза до 6 км.

1 т

груза

926,2

4.

Грунт

м3

421

5.

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 50 см

1000 м3

0,421

 

На каждый последующий проход по одному следу добавлять к строке 5

1000 м3

2,105

6.

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

100 м3

2,57

7.

Смеси  готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм

м3

283,14

8.

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км.

1 т

груза

467,915

9.

Розлив вяжущих материалов

т

0,567

10.

Битум БНД 90/130

т

0,62031

11.

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

 

1000 м2

 

1,89

 

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к строке 12

1000 м2

11,34

12.

Асфальтобетонная смесь горячая плотная мелкозернистая, тип Б марки II

 

1 т.

 

319,8

13.

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 140 км.

1 т

груза

319,8

14

Устройство обочин: из щебня

100 м3

0,4

 

 

 

  1. Условия выполнения работ:

16.1. Работы производятся в соответствии с действующими на территории Российской Федерации ГОСТами, ТУ, ТР, экологическими и санитарно-гигиеническими нормами, СНиПами.

Работы производятся силами и механизмами Подрядчика.

16.2. Всю разрешительную документацию и согласования Подрядчик обязан получить сам до начала производства работ.

16.3. Материалы и оборудование, используемые при осуществлении работ, подлежащие сертификации - должны быть сертифицированы, должны отвечать нормам пожарной и санитарной безопасности. Подрядчик должен предоставлять Заказчику сведения о применяемых товарах.

16.4. В случае порчи имущества Заказчика, имущества третьих лиц при проведении работ, Подрядчик возмещает ущерб в полном объеме.

16.5. В ходе выполнения работ Заказчик вправе осуществлять контроль за выполнением работ, при этом не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

16.6. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, должны быть устранены Подрядчиком своевременно, собственными силами и за счет собственных средств.

16.7. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ.

 

 

 

 

 

 

 


 

Приложение № 2

К аукционной документации

 

проект

Муниципальный   контракт №____ 

на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Железнодорожная пос.Известковый

(от ул.Железнодорожная, д.11 до железнодорожного переезда)  

 

пос. Известковый                                                                                  «___»_____________ 2019  г.

 

Администрация муниципального образования «Известковское городское поселение», в лице главы администрации Известковского городского поселения Гончарова Владислава Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Известковское городское поселение», именуемая в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и __________________________________________________ в лице _____________________________________________________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме _______________ заключили настоящий муниципальный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

 

  1. Предмет и условия Контракта

 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Железнодорожная пос.Известковый (от ул.Железнодорожная, д.11 до железнодорожного переезда) (далее – работы), указанных в Ведомости объемов работ (Приложение № 1), являющейся  неотъемлемой частью Контракта.

1.2. Выполнение работ проводится в целях реализации долгосрочной муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области на 2017-2019 годы».

1.3. Условия исполнения настоящего Контракта соответствуют условиям, предусмотренным извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке.  

1.4. Сроки выполнения работ: с даты заключения настоящего Контракта до 01 октября 2019 года.  

 

  1. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Работ

 

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет ___________ (_) рубль __ копеек, включая НДС/НДС не облагается. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.2. Расчет за выполненные работы производится не позднее 30 дней с момента сдачи Подрядчиком и подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3), включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписания акта приемки.

            2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества работ и иных условий его исполнения. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

            2.4. Сумма подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5. Источник финансирования - бюджет муниципального образования «Известковское городское поселение».

2.6. Все платежи осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно его банковским реквизитам, указанным в настоящем Контракте. В случае каких-либо изменений в реквизитах Подрядчика или Заказчика, совершающая изменения Сторона должна в течение 2-х (двух) рабочих дней известить другую Сторону в письменной форме. В противном случае все риски, связанные с перечислением  Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.7. Валютой платежа является Российский рубль.

2.8. Цена Контракта включает все расходы, возникающие при выполнении Подрядчиком указанных работ.

2.9. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом с расчетного счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

 

  1. Срок выполнения Работ

 

3.1. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: с момента заключения контракта до 01.10.2019г.

3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работу и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.

 

  1. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

 

4.1. Подрядчик по окончании работ обязан сдать результат работ Заказчику путем предоставления актов приемки-сдачи выполненных работ. Подтверждением полной готовности выполненных работ является акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

 4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения актов приемки-сдачи выполненных работ обязан представить Подрядчику подписанные акты приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения Подрядчиком.

4.4. Подрядчик обязан устранить допущенные им недостатки в работе за свой счет и в сроки, указанные Заказчиком.

4.5. В случае если допущенные недостатки не будут устранены в указанные сроки или не могут быть устранены Подрядчиком, Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, потребовать расторжения Контракта и возмещения убытков.

4.6. Работы считаются принятыми Заказчиком со дня подписания Сторонами актов приемки-сдачи выполненных работ.

4.7. Подписанный муниципальным Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ,  и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.

 

 

  1. Гарантийные условия

 

5.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполненных работ в соответствии с действующими стандартами.

5.2. Срок гарантии на выполненные работы и используемые материалы составляет 36 месяцев  с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию отремонтированного объекта, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

5.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

5.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  1. Права и обязанности Сторон

 

6.1.    Заказчик имеет право:

6.1.1. Требовать от Подрядчика соблюдения сроков оказания услуг, надлежащего качества и объема, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.1.2. Отказаться от приема результатов выполненных работ в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации. При этом данный отказ оформляется составлением соответствующего акта.

6.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

6.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в оперативную хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.1.5. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о Контрактной системе.

6.1.6. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

6.2.     Заказчик обязан:

6.2.1. Передать Подрядчику документацию и информацию, необходимые для исполнения Контракта в течение 3-х рабочих дней с момента заключения Контракта.

6.2.2. При обнаружении, в ходе выполнения работ, отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

6.2.3. По окончании выполнения работ осуществить приемку их результата, в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Контракта.

6.2.4. Оплатить выполненные надлежащим образом работы в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта.

6.3. Подрядчик имеет право:

6.3.1. Требовать своевременного подписания Муниципальным Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

6.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ.

6.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.3.4. Запрашивать у Муниципального Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам выполнения работ в рамках Контракта.

6.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Контракту.

6.3.7. С письменного согласия муниципального заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субподрядчиков. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменение стоимости и количества выполняемых работ  по Контракту.

6.4. Подрядчик обязан:

6.4.1. Обеспечить своими средствами и своими силами исполнение настоящего Контракта.

6.4.2. Выполнить работы в срок и в объеме, предусмотренном настоящим Контрактом.

6.4.3. Выполнить работы надлежащего качества, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами для качества работ соответствующего вида.  

6.4.3. Обеспечить соблюдение персоналом, выполняющим работы по Контракту, правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

6.4.4. Исполнять указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.4.5. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут выполнить негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Муниципальному Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после приостановления выполнения Работ.

6.4.6. Подрядчик несет материальную ответственность за вред, причиненный Заказчику и третьим лицам в ходе выполнения условий настоящего Контракта.

6.4.7. Подрядчик обязан вывезти до приемки работ принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории, на которой производились работы.

  • Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока.

6.4.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

 

  1. Ответственность Сторон

 

7.1. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ из материалов ненадлежащего качества в соответствии с нормами гражданского законодательства.

7.2. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине не сохранность материалов или оборудования, используемого им при производстве работ.

7.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штраф за каждый факт ненадлежащего исполнения и неисполнения Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 5000 рублей, если цена контракта составляет более 3 млн. рублей, либо в размере 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня  начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается в размере 5 процентов цены Контракта в случае, если цена контракта превышает 3 млн. рублей.

В случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Подрядчик уплачивает штраф при нарушении следующих договорных обязательств:

- за ненадлежащее качество предоставленных материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц;

- за не сохранность (по его вине) имущества Муниципального Заказчика, находящегося в помещении, в котором проводят работы. В случае утраты или повреждения имущества Муниципального Заказчика Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или возместить Муниципальному Заказчику убытки.

Пеня Подрядчику начисляется при нарушении следующих договорных обязательств:

- за окончание подрядных работ после установленного Контрактом срока по вине Подрядчика;

- за несвоевременное устранение дефектов в работах и конструкциях в сроки, предусмотренные актом сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом;

- за задержку сдачи объекта;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества и строительного мусора;

- за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Государственному заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Муниципальным Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.7. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.8. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий, допущенные в период его действия.

 

  1. Обеспечение исполнения Контракта

 

8.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

8.2. В случае внесения в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств Муниципальный Заказчик устанавливает обеспечение исполнения Контракта в размере 5 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет 219 900,70 руб. (двести девятнадцать тысяч девятьсот рублей 70 копеек).

Возврат денежных средств внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта  осуществляется в течение 1 месяца с момента исполнения Контракта.

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчиком денежные средства удерживаются до полного исполнения договорных обязательств и возвращаются с вычетом неустойки.

           8.4. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения обязательств в виде безотзывной банковской гарантии, то срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

 

  1. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием возникновения таких обстоятельств непреодолимой силы, как стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, пожары и т.п.), объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокады и т.п., оказывающие влияние на выполнение сторонами принятых на себя обязательств по  настоящему Контракту

9.2. Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия  третьих лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед стороной, если данное обстоятельство (действие, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной стороны перед другой.

При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

9.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы сторона, которая в результате наступления обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Контракту, должна в трехдневный срок письменно уведомить об этом другую сторону и сообщить ей о виде и возможной продолжительности действия этих обстоятельств.

9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

 

  1. Порядок урегулирования споров

 

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, являющимся с момента его подписания неотъемлемой частью  настоящего Контракта.

10.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на  экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

10.3. Спорные вопросы, неурегулированные сторонами путём переговоров, подлежат разрешению в претензионном порядке. Претензия рассматривается получившей ее стороной в течение 10-ти календарных дней с момента ее получения. Оставление претензии стороной, ее получившей, без ответа расценивается противоположной стороной как отказ от выполнения содержащихся в ней требований.

10.4. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров и в претензионном порядке Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд ЕАО.

 

  1. Изменение, расторжение договорных отношений.

 

11.1. Контракт может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон, по решению суда либо в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и законодательством в сфере закупок.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контрактов в случаях:

- систематического (более двух раз) нарушения Подрядчиком своих обязательств;

- если Подрядчик выполняет работы настолько медленно, что окончание к сроку становится явно невозможным;

- если Подрядчик не устранил в срок, установленный Заказчиком, допущенные  им отступления от условий Контракта или иные недостатки, которые дают результат работ не пригодным для предусмотренного контрактом  пользования.

11.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и законодательством в сфере закупок.

11.4. Все иные вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим гражданским законодательством РФ.

 

  1. Срок действия контракта

 

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

 

  1. Заключительные положения

 

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения обязательств.

13.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств. При этом фактическое взаимное полное исполнение Сторонами принятых в рамках Контракта обязательств в установленные сроки прекращает действие Контракта с момента исполнения последнего обязательства.

13.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте по фактическому адресу местонахождения Стороны или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала.

13.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и  прочего,  она  обязана  в   течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.6. В части, неурегулированной настоящим Контрактом, отношения сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.

13.7. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.8. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

 

Приложения к настоящему Контракту:

- Приложение № 1 – Ведомость объемов работ;

 

  1. Адреса и реквизиты Сторон

 

«Заказчик»

 

Администрация муниципального образования «Известковское городское поселение»

Адрес: 679125, ЕАО, пос.Известковый,

ул.Капитана Ведина, д.1

ИНН 7902525986 / КПП 790201001

ОГРН 1067907000963

ОКПО 49094550

БИК 049923001

Р/с 40204810100000001323 Отделение Биробиджан г.Биробиджан

л/с 03783303010

ОКТМО 99620159

           

Глава администрации Известковского

городского поселения

 

 _______________                     В.А. Гончаров            

              мп

«Подрядчик»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1

к муниципальному контракту № ___

от «___» ____________ 2019 года

                                                                                            

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

 

№ п/п

Наименование работ

Единица измерения

Количество

Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения

по ул.Железнодорожная пос.Известковый

(от ул.Железнодорожная, д.11 до железнодорожного переезда)

 

1.

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2)м3, группа грунтов 4

1000 м3 грунта

0,421

2.

Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 3

1000 м2

1,342

3.

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера на расстояние: IV класс груза до 6 км.

1 т

груза

926,2

4.

Грунт

м3

421

5.

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 50 см

1000 м3

0,421

 

На каждый последующий проход по одному следу добавлять к строке 5

1000 м3

2,105

6.

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

100 м3

2,57

7.

Смеси  готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм

м3

283,14

8.

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км.

1 т

груза

467,915

9.

Розлив вяжущих материалов

т

0,567

10.

Битум БНД 90/130

т

0,62031

11.

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

 

1000 м2

 

1,89

 

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к строке 12

1000 м2

11,34

12.

Асфальтобетонная смесь горячая плотная мелкозернистая, тип Б марки II

 

1 т.

 

319,8

13.

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 140 км.

1 т

груза

319,8

14

Устройство обочин: из щебня

100 м3

0,4

 

 

 

Приложение № 3

К аукционной документации

 

ПРИМЕРНЫЕ (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ) ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

 

Приведенные в составе настоящей документации об аукционе образцы форм являются примерными и имеют рекомендательный характер

 

 

Форма 1. Примерная (рекомендуемая) форма для заполнения участником закупки первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме

 

Подавая заявку на участие в аукционе в электронной форме на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Железнодорожная пос.Известковый (от ул.Железнодорожная, д.11 до железнодорожного переезда), подтверждаем свое согласие выполнить работы в соответствии с условиями, установленными в документации об  аукционе в электронной форме, в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом задании документации об аукционе в электронной форме. Подтверждаем свое согласие на использование товара,  в отношении которого содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение).

 

 Материалы, которые будут использованы при выполнении работ, согласно техническому заданию и объему работ.

 

         № п/п

Наименование

Характеристика

 

 

 

 

 

            Форма 2. Примерная (рекомендуемая) форма для заполнения участником закупки второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме «Сведения об участнике закупки»

 

Сведения для юридического лица

1. Фирменное наименование (наименование)

 

2. Организационно-правовая форма

 

3. Место нахождения (юридический адрес)

 

4. Почтовый адрес

 

5. Номер контактного телефона (Ф.И.О. руководителя – полностью, телефон с кодом города)

 

6.  Электронный адрес

 

7. Идентификационный номер налогоплательщика, КПП

 

8. Идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона

 

9. Банковские реквизиты

 

 

Сведения для физического лица

1. Фамилия, имя, отчество

 

2. Паспортные данные

 

3. Место жительства

 

4. Номер контактного телефона (телефон с кодом города)

 

5. Идентификационный номер налогоплательщика

 

6. Электронный адрес

 

 

 

 

 

Сайт Президента Российской Федерации Сайт Правительства Российской Федерации Сайт Государственной Думы Российской Федерации Сайт Гос.Закупок
Сайт Гос.Торгов Сайт Пенсионного Фонда Российской Федерации Министерство здравоохранения Российской Федерации Федеральный Фонд Обязательного Медицинского Страхования

ОМСУ © 2012 - 2019 Все права защищены. Органы местного самоуправления муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области

izvestkovy.ru официальный сайт Органов местного самоуправления муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области,

info@izvestkovy.ru официальная электронная почта Органов местного самоуправления муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области

admizv@eao.ru, admizv@mail.ru официальные электронные адреса Администрации муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области и Собрания депутатов муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области


Адрес для отправки корреспонденции почтовым отправлением через ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»:
Российская Федерация, 679125, Еврейская автономная область, Облученский район, посёлок Известковый, улица Капитана Ведина, дом 1


Материалы официального сайта izvestkovy.ru Органов местного самоуправления муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области с 2012 - года по 2017 года расположены в архиве сайта.

Представительства в социальных сетях

Рейтинг@Mail.ru

Сегодня 26 августа 2019 года, понедельник. Информация предназначена для лиц, возраста старше 18+.
Данный сайт является Российским программным продуктом и размещён на сервере под юрисдикцией Российской Федерации. Сайт разработан в ООО КопыленКомпани и размещён в ООО Дом для сайта

Прокрутить вверх
Прокрутить вниз