Заместитель главы администрации
муниципального образования
«Известковское городское поселение»
_________________ А.В. Некозырева
«___» ___________2019г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Ремонт участка автомобильной дороги
общего пользования местного значения
по ул.Железнодорожная пос.Известковый
(от ул.Железнодорожная, д.11 до железнодорожного переезда)
пос.Известковый
2019 год
СОДЕРЖАНИЕ
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
|
3 |
Раздел 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
|
4 |
Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
|
18 |
Приложение № 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
|
28 |
Приложение № 2 ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
|
32 |
Приложение № 3 ПРИМЕРНЫЕ (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ) ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ
|
41 |
Приложение № 4 ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
|
44 |
Администрация МО «Известковское городское поселение», настоящим извещением приглашает к участию в аукционе в электронной форме, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона.
Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об аукционе в электронной форме на электронной площадке в сети «Интернет»: www.sberbank-ast.ru
Выдача документации об аукционе на бумажном носителе или в электронном виде производится на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе, после получения заявления. Документация об аукционе, размещенная на официальном сайте в сети «Интернет»: www.zakupki.gov.ru, соответствует документации об аукционе, предоставляемой на бумажном носителе.
Документы могут быть также направлены заинтересованным лицам по почте. После поступления соответствующего заявления документы будут незамедлительно направлены, но отправитель не берет на себя ответственности за их утерю.
На официальном сайте будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения документации об аукционе, в случае возникновения таковых.
Обращаем внимание на то, что Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с электронной площадке, но не направившие заявления на получение документации об аукционе на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений документации об аукционе. Заказчик не несет обязательств или ответственность в случае неполучения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.
3.2.1. Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки.
3.2.2. Размер обеспечения заявки указан в «Информационной карте электронного аукциона». Размер обеспечения заявки на участие в аукционе должен составлять от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта.
3.2.3. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.
- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.
1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.
3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ.
5.4.5. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по иным основаниям не допускается.
6.4.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, с иным участником этой процедуры, заявка которого на участие в этой процедуре признана соответствующей требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке.
1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных реестрах банковских гарантий;
2) несоответствие банковской гарантии установленным условиям;
3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
7.5.4. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с Федеральным законом, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.
Изменение условий контракта по иным основаниями осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе.
№ п/п |
Наименование пункта |
Содержание |
1 |
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика/уполномоченного учреждения |
Заказчик: Администрация муниципального образования «Известковское городское поселение» Место нахождение и почтовый адрес: 679125, ЕАО, Облученский район, пос.Известковый, ул.Капитана Ведина, д.1 Адрес электронной почты: admizv@mail.ru Номер контактного телефона: 8(42666)36-4-25 Контактное лицо заказчика: Гончаров Владислав Анатольевич Руководитель контрактной службы: Семина Дарья Александровна |
2 |
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) |
3 |
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная Система Торгов»: www.sberbank-ast.ru |
4 |
Источник финансирования |
бюджет муниципального образования «Известковское городское поселение» |
Информация об объекте закупки |
||
4 |
Наименование предмета электронного аукциона |
Проведение ремонта участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Железнодорожная пос.Известковый (от ул.Железнодорожная, д.11 до железнодорожного переезда) |
4 |
Описание объекта закупки и условия контракта |
Описание объекта закупки содержится в Техническом задании (Приложение № 1). Условия контракта: Подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся объектом закупки, в сроки, объеме и качестве, которые определены документацией об электронном аукционе, техническим заданием и проектом муниципального контракта. |
6 |
Начальная (максимальная) цена контракта |
4 398 014,00 руб. (четыре миллиона триста девяносто восемь тысяч четырнадцать рублей) |
7 |
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |
Цена контракта сформирована на основании Локальной сметы (Приложение № 4 локальный сметный расчет). Проектно-сметным методом. |
|
Величина понижения начальной цены контракта |
Шаг аукциона устанавливается в интервале от 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены контракта |
|
Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками |
Российский рубль |
|
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта |
Оплата в иностранной валюте не допускается. |
|
Форма, срок и порядок оплаты работ |
Форма расчетов – безналичная без предоплаты. Расчет за выполненные работы производится не позднее 30 дней с момента сдачи Подрядчиком и подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3), включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписания акта приемки. |
9 |
Информация о месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта |
Место выполнения работ: указано в Техническом задании (Приложение № 1). Адрес объекта: ЕАО, Облученский район, пос.Известковый, ул.Железнодорожная (от ул.Железнодорожная, д.11 до железнодорожного переезда) |
|
Сроки выполнения работ |
Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 01.10.2019 г. |
|
Требования к гарантийному сроку работ и (или) объему предоставления гарантий качества работ, к расходам на эксплуатацию (при необходимости) |
Срок гарантии на выполненные работы и используемые материалы составляет 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ. Качество выполняемых работ должно соответствовать условиям и требованиям, предъявляемым к соответствующим работам, действующим обязательным нормам и правилам. Результат работ должен соответствовать требованиям к качеству, безопасности для жизни и здоровья и иным установленным законодательством требованиям. |
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) |
||
|
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Не установлено |
|
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами |
не предусмотрено |
Подача заявок |
||
|
Срок, место и порядок подачи заявок
|
Заявки подаются с момента размещения извещения о проведении аукциона до «05» августа 2019 года 17 часов 00 минут по местному времени. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих две части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе. |
|
Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе, инструкция по ее заполнению |
Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме (далее – аукцион). В соответствии с требованиями статьи 66 Закона № 44-ФЗ заявка на участие в аукционе должна состоять из двух частей: 1.1 Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующую информацию: - согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. Рекомендуемая форма первой части заявки приведена в приложении № 3 - форма 1. Участник закупки вправе представить первую часть заявки не по рекомендуемой форме при условии наличия в ней всех сведений о характеристиках товара, предусмотренных настоящим подпунктом. 1.2 Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения: - Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, ИНН участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; - Документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки) – не требуются. - Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром – не требуются; - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; - Документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов; - Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами – не требуются.
|
|
Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе |
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в ЕИС разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
Дата начала предоставления разъяснений «26» июля 2019 г. Дата окончания предоставления разъяснений «02» августа 2019 г. |
Требования, предъявляемые к участникам |
||
|
Требования к участникам аукциона и предоставляемым документам |
При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки – не установлено; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц-участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 9) участник закупки не является оффшорной компанией; 10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. Подтвердить указные сведения участник электронного аукциона вправе декларацией о соответствии таким требованиям. |
|
Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица |
Требование установлено |
|
Дополнительные требования к участникам электронного аукциона |
Не установлено |
|
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы |
Не предоставляются. |
|
Преимущества организациям инвалидов |
Не предоставляются. |
|
Преимущества субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям |
Не предоставляются |
Обеспечение заявки на участие в аукционе |
||
|
Размер денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе |
1 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 43 980,14 руб. (сорок три тысячи девятьсот восемьдесят рублей 14 копеек)
|
|
Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников аукциона
|
Используется лицевой счет участника закупки, открытый для проведения операций по обеспечению участия в аукционе, на счете оператора электронной площадки |
Сроки проведения электронного аукциона |
||
|
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |
«05» августа 2019 года в 17 часов 00 минут по местному времени |
|
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе |
«06» августа 2019 года
|
|
Дата проведения аукциона |
«07» августа 2019 года |
|
Срок рассмотрения вторых частей заявок |
«08» августа 2019 года |
Обеспечение исполнения контракта |
||
|
Способы обеспечения исполнения контракта |
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный счет |
|
Размер обеспечения исполнения контракта |
5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 219 900,70 руб. (двести девятнадцать тысяч девятьсот рублей 70 копеек) |
|
Реквизиты счета заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику
|
Реквизиты счета по учету средств, поступающих во временное распоряжение: УФК по Еврейской автономной области (Администрация Известковского городского поселения), БИК 049923001, ИНН/КПП 7902525986 / 790201001, ОКПО 49094550, ОКТМО 99620159, л/сч 05783303010, р/сч № 40302810700003002223 Отделение по Еврейской автономной области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации. Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта по электронному аукциону № закупки___________ |
|
Информация о банковском сопровождении контракта |
Банковское сопровождение контракта не установлено. |
|
Информация о возможности заказчика изменить условия контракта |
Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях: 1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта (подп. «а» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе). 2) уменьшение или увеличение (не более чем на 10 процентов от общего объема контракта) количества (объема) товаров, работ или услуг по предложению заказчика. При увеличении количества (объема) товаров, работ или услуг также допускается увеличение цены контракта по соглашению сторон (но не более чем на 10 процентов), а при уменьшении количества (объема) товаров, работ или услуг цена обязательно должна быть снижена (подп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе). Изменение условий контракта по иным основаниями осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе. |
|
Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта |
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в случае существенных нарушений условий контракта исполнителем, и с учетом положений предусмотренных частями 8 - 18 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик (поставщик, исполнитель) не соответствует требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных обязательств, и с учетом положений предусмотренных частями 19 - 22 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. |
|
Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт |
В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий. |
|
Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта |
Победитель электронной процедуры признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона или конкурса цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). Победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения указанных требований и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта. |
|
Срок заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
Не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. |
К аукционной документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Железнодорожная пос.Известковый
(от ул.Железнодорожная, д.11 до железнодорожного переезда)
Администрация муниципального образования «Известковское городское поселение»
Место нахождения/почтовый адрес: Адрес: 679125, Еврейская автономная область, Облученский район, пос.Известковый, ул.Капитана Ведина, 1.
Номер контактного телефона/факс: 8(42666) 36-4-25
выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Железнодорожная пос.Известковый (от ул.Железнодорожная, д.11 до железнодорожного переезда)
Бюджет муниципального образования «Известковское городское поселение».
Победитель в проведении открытого аукциона в электронной форме.
С момента подписания Контракта до 01 октября 2019 года.
В течение трёх рабочих дней с момента передачи Заказчиком Подрядчику всей необходимой для производства работ информации и документации.
4 398 014,00 руб. (четыре миллиона триста девяносто восемь тысяч четырнадцать рублей), включая в себя затраты Подрядчика на все виды работ, расходные материалы, эксплуатацию машин и механизмов, комплектующие, НДС и все уплачиваемые на территории РФ налоги, сборы, таможенные платежи, транспортные услуги, страхование, то есть является конечной.
Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.
679125, Еврейская автономная область, Облученский район, пос.Известковый, ул.Железнодорожная (от ул.Железнодорожная, д.11 до железнодорожного переезда)
Оплата по Контракту производится Заказчиком в безналичной форме, в рублях Российской Федерации.
Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы по Контракту после предоставления Подрядчиком Заказчику документов, подтверждающих фактическое выполнение работ, в том числе:
- счета и (или) счета – фактуры;
- актов приемки выполненных работ, и иных документов, предусмотренных законодательством РФ для приемки данного вида работ;
Расчет за фактически выполненные работы производится из бюджета муниципального образования «Известковское городское поселение», путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.
Расчет за выполненные работы производится не позднее 30 дней с момента сдачи Подрядчиком и подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3), включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписания акта приемки.
Подрядчику, во время выполнения работ, необходимо соблюдать требования техники безопасности, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды.
Выполнить работы в полном объеме, в соответствующие сроки.
Срок гарантии нормальной работы объекта устанавливается на срок не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
Если в период гарантированной эксплуатации обнаруживаются недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.
13.1. Товар (материал) используемый при производстве работ по своим техническим характеристикам должен соответствовать потребностям заказчика, указанным в настоящем техническом задании.
13.2. Качество используемых материалов (на все применяемые в производстве работ материалы и изделия должны быть соответствующие сертификаты, паспорта качества, выданные предприятиями - производителями (изготовителями) и другие документы, удостоверяющие их качество, оформленные в соответствии с нормами Российского законодательства и действующие на территории Российской Федерации).
13.3. Требования к качеству работ: Подрядчик при выполнении работ обязан соблюдать требования действующих нормативных правовых актов, СНиПов, ГОСТов, ВСН как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ.
Категория: автомобильная дорога местного значения;
Ширина полотна: ул.Железнодорожная - 7,0 м;
Протяженность участка: от ул.Железнодорожная, д.11 до железнодорожного переезда Обочины: по 1 м по обе стороны;
Разработка продольных водоотводных канав;
Вид покрытия – асфальтобетон;
Толщина покрытия – 7 см;
Изменения элементов существующего плана дорог при выполнении работ по ремонту не предусматривается.
Пересечения и примыкания (ул.Железнодорожная): на участках пересечений с подземными коммуникациями земляные работы производить вручную в присутствии представителей владельцев коммуникаций.
№ п/п |
Наименование работ |
Единица измерения |
Количество |
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Железнодорожная пос.Известковый (от ул.Железнодорожная, д.11 до железнодорожного переезда) |
|||
|
|||
1. |
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2)м3, группа грунтов 4 |
1000 м3 грунта |
0,421 |
2. |
Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 |
1000 м2 |
1,342 |
3. |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера на расстояние: IV класс груза до 6 км. |
1 т груза |
926,2 |
4. |
Грунт |
м3 |
421 |
5. |
Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 50 см |
1000 м3 |
0,421 |
|
На каждый последующий проход по одному следу добавлять к строке 5 |
1000 м3 |
2,105 |
6. |
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |
100 м3 |
2,57 |
7. |
Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм |
м3 |
283,14 |
8. |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км. |
1 т груза |
467,915 |
9. |
Розлив вяжущих материалов |
т |
0,567 |
10. |
Битум БНД 90/130 |
т |
0,62031 |
11. |
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |
1000 м2 |
1,89 |
|
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к строке 12 |
1000 м2 |
11,34 |
12. |
Асфальтобетонная смесь горячая плотная мелкозернистая, тип Б марки II |
1 т. |
319,8 |
13. |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 140 км. |
1 т груза |
319,8 |
14 |
Устройство обочин: из щебня |
100 м3 |
0,4 |
16.1. Работы производятся в соответствии с действующими на территории Российской Федерации ГОСТами, ТУ, ТР, экологическими и санитарно-гигиеническими нормами, СНиПами.
Работы производятся силами и механизмами Подрядчика.
16.2. Всю разрешительную документацию и согласования Подрядчик обязан получить сам до начала производства работ.
16.3. Материалы и оборудование, используемые при осуществлении работ, подлежащие сертификации - должны быть сертифицированы, должны отвечать нормам пожарной и санитарной безопасности. Подрядчик должен предоставлять Заказчику сведения о применяемых товарах.
16.4. В случае порчи имущества Заказчика, имущества третьих лиц при проведении работ, Подрядчик возмещает ущерб в полном объеме.
16.5. В ходе выполнения работ Заказчик вправе осуществлять контроль за выполнением работ, при этом не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
16.6. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, должны быть устранены Подрядчиком своевременно, собственными силами и за счет собственных средств.
16.7. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ.
Приложение № 2
К аукционной документации
проект
Муниципальный контракт №____
на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Железнодорожная пос.Известковый
(от ул.Железнодорожная, д.11 до железнодорожного переезда)
пос. Известковый «___»_____________ 2019 г.
Администрация муниципального образования «Известковское городское поселение», в лице главы администрации Известковского городского поселения Гончарова Владислава Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Известковское городское поселение», именуемая в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и __________________________________________________ в лице _____________________________________________________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме _______________ заключили настоящий муниципальный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Железнодорожная пос.Известковый (от ул.Железнодорожная, д.11 до железнодорожного переезда) (далее – работы), указанных в Ведомости объемов работ (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.
1.2. Выполнение работ проводится в целях реализации долгосрочной муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области на 2017-2019 годы».
1.3. Условия исполнения настоящего Контракта соответствуют условиям, предусмотренным извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке.
1.4. Сроки выполнения работ: с даты заключения настоящего Контракта до 01 октября 2019 года.
2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет ___________ (_) рубль __ копеек, включая НДС/НДС не облагается. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.2. Расчет за выполненные работы производится не позднее 30 дней с момента сдачи Подрядчиком и подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3), включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписания акта приемки.
2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества работ и иных условий его исполнения. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.4. Сумма подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.5. Источник финансирования - бюджет муниципального образования «Известковское городское поселение».
2.6. Все платежи осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно его банковским реквизитам, указанным в настоящем Контракте. В случае каких-либо изменений в реквизитах Подрядчика или Заказчика, совершающая изменения Сторона должна в течение 2-х (двух) рабочих дней известить другую Сторону в письменной форме. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.7. Валютой платежа является Российский рубль.
2.8. Цена Контракта включает все расходы, возникающие при выполнении Подрядчиком указанных работ.
2.9. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом с расчетного счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
3.1. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: с момента заключения контракта до 01.10.2019г.
3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работу и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.
4.1. Подрядчик по окончании работ обязан сдать результат работ Заказчику путем предоставления актов приемки-сдачи выполненных работ. Подтверждением полной готовности выполненных работ является акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения актов приемки-сдачи выполненных работ обязан представить Подрядчику подписанные акты приемки или мотивированный отказ от приемки работ.
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения Подрядчиком.
4.4. Подрядчик обязан устранить допущенные им недостатки в работе за свой счет и в сроки, указанные Заказчиком.
4.5. В случае если допущенные недостатки не будут устранены в указанные сроки или не могут быть устранены Подрядчиком, Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, потребовать расторжения Контракта и возмещения убытков.
4.6. Работы считаются принятыми Заказчиком со дня подписания Сторонами актов приемки-сдачи выполненных работ.
4.7. Подписанный муниципальным Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ, и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.
5.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполненных работ в соответствии с действующими стандартами.
5.2. Срок гарантии на выполненные работы и используемые материалы составляет 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.
5.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию отремонтированного объекта, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
5.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.
5.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.
6.1. Заказчик имеет право:
6.1.1. Требовать от Подрядчика соблюдения сроков оказания услуг, надлежащего качества и объема, предусмотренных настоящим Контрактом.
6.1.2. Отказаться от приема результатов выполненных работ в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации. При этом данный отказ оформляется составлением соответствующего акта.
6.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
6.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в оперативную хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.1.5. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о Контрактной системе.
6.1.6. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Передать Подрядчику документацию и информацию, необходимые для исполнения Контракта в течение 3-х рабочих дней с момента заключения Контракта.
6.2.2. При обнаружении, в ходе выполнения работ, отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
6.2.3. По окончании выполнения работ осуществить приемку их результата, в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Контракта.
6.2.4. Оплатить выполненные надлежащим образом работы в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта.
6.3. Подрядчик имеет право:
6.3.1. Требовать своевременного подписания Муниципальным Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.
6.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ.
6.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.3.4. Запрашивать у Муниципального Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам выполнения работ в рамках Контракта.
6.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Контракту.
6.3.7. С письменного согласия муниципального заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субподрядчиков. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменение стоимости и количества выполняемых работ по Контракту.
6.4. Подрядчик обязан:
6.4.1. Обеспечить своими средствами и своими силами исполнение настоящего Контракта.
6.4.2. Выполнить работы в срок и в объеме, предусмотренном настоящим Контрактом.
6.4.3. Выполнить работы надлежащего качества, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами для качества работ соответствующего вида.
6.4.3. Обеспечить соблюдение персоналом, выполняющим работы по Контракту, правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.
6.4.4. Исполнять указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.4.5. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут выполнить негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Муниципальному Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после приостановления выполнения Работ.
6.4.6. Подрядчик несет материальную ответственность за вред, причиненный Заказчику и третьим лицам в ходе выполнения условий настоящего Контракта.
6.4.7. Подрядчик обязан вывезти до приемки работ принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории, на которой производились работы.
6.4.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.
7.1. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ из материалов ненадлежащего качества в соответствии с нормами гражданского законодательства.
7.2. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине не сохранность материалов или оборудования, используемого им при производстве работ.
7.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штраф за каждый факт ненадлежащего исполнения и неисполнения Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 5000 рублей, если цена контракта составляет более 3 млн. рублей, либо в размере 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
Штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается в размере 5 процентов цены Контракта в случае, если цена контракта превышает 3 млн. рублей.
В случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
Подрядчик уплачивает штраф при нарушении следующих договорных обязательств:
- за ненадлежащее качество предоставленных материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц;
- за не сохранность (по его вине) имущества Муниципального Заказчика, находящегося в помещении, в котором проводят работы. В случае утраты или повреждения имущества Муниципального Заказчика Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или возместить Муниципальному Заказчику убытки.
Пеня Подрядчику начисляется при нарушении следующих договорных обязательств:
- за окончание подрядных работ после установленного Контрактом срока по вине Подрядчика;
- за несвоевременное устранение дефектов в работах и конструкциях в сроки, предусмотренные актом сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом;
- за задержку сдачи объекта;
- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества и строительного мусора;
- за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Государственному заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.
Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Муниципальным Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.7. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему Контракту.
7.8. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий, допущенные в период его действия.
8.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
8.2. В случае внесения в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств Муниципальный Заказчик устанавливает обеспечение исполнения Контракта в размере 5 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет 219 900,70 руб. (двести девятнадцать тысяч девятьсот рублей 70 копеек).
Возврат денежных средств внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта осуществляется в течение 1 месяца с момента исполнения Контракта.
8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчиком денежные средства удерживаются до полного исполнения договорных обязательств и возвращаются с вычетом неустойки.
8.4. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения обязательств в виде безотзывной банковской гарантии, то срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием возникновения таких обстоятельств непреодолимой силы, как стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, пожары и т.п.), объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокады и т.п., оказывающие влияние на выполнение сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту
9.2. Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед стороной, если данное обстоятельство (действие, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной стороны перед другой.
При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.
9.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы сторона, которая в результате наступления обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Контракту, должна в трехдневный срок письменно уведомить об этом другую сторону и сообщить ей о виде и возможной продолжительности действия этих обстоятельств.
9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, являющимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.
10.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе стороны поровну.
10.3. Спорные вопросы, неурегулированные сторонами путём переговоров, подлежат разрешению в претензионном порядке. Претензия рассматривается получившей ее стороной в течение 10-ти календарных дней с момента ее получения. Оставление претензии стороной, ее получившей, без ответа расценивается противоположной стороной как отказ от выполнения содержащихся в ней требований.
10.4. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров и в претензионном порядке Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд ЕАО.
11.1. Контракт может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон, по решению суда либо в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и законодательством в сфере закупок.
11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контрактов в случаях:
- систематического (более двух раз) нарушения Подрядчиком своих обязательств;
- если Подрядчик выполняет работы настолько медленно, что окончание к сроку становится явно невозможным;
- если Подрядчик не устранил в срок, установленный Заказчиком, допущенные им отступления от условий Контракта или иные недостатки, которые дают результат работ не пригодным для предусмотренного контрактом пользования.
11.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и законодательством в сфере закупок.
11.4. Все иные вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим гражданским законодательством РФ.
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
13.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения обязательств.
13.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств. При этом фактическое взаимное полное исполнение Сторонами принятых в рамках Контракта обязательств в установленные сроки прекращает действие Контракта с момента исполнения последнего обязательства.
13.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте по фактическому адресу местонахождения Стороны или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала.
13.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.
13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.6. В части, неурегулированной настоящим Контрактом, отношения сторон регламентируются законодательством Российской Федерации.
13.7. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
13.8. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
Приложения к настоящему Контракту:
- Приложение № 1 – Ведомость объемов работ;
«Заказчик»
Администрация муниципального образования «Известковское городское поселение» Адрес: 679125, ЕАО, пос.Известковый, ул.Капитана Ведина, д.1 ИНН 7902525986 / КПП 790201001 ОГРН 1067907000963 ОКПО 49094550 БИК 049923001 Р/с 40204810100000001323 Отделение Биробиджан г.Биробиджан л/с 03783303010 ОКТМО 99620159
Глава администрации Известковского городского поселения
_______________ В.А. Гончаров мп |
«Подрядчик»
|
Приложение №1
к муниципальному контракту № ___
от «___» ____________ 2019 года
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
№ п/п |
Наименование работ |
Единица измерения |
Количество |
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Железнодорожная пос.Известковый (от ул.Железнодорожная, д.11 до железнодорожного переезда) |
|||
|
|||
1. |
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2)м3, группа грунтов 4 |
1000 м3 грунта |
0,421 |
2. |
Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 |
1000 м2 |
1,342 |
3. |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера на расстояние: IV класс груза до 6 км. |
1 т груза |
926,2 |
4. |
Грунт |
м3 |
421 |
5. |
Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 50 см |
1000 м3 |
0,421 |
|
На каждый последующий проход по одному следу добавлять к строке 5 |
1000 м3 |
2,105 |
6. |
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |
100 м3 |
2,57 |
7. |
Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм |
м3 |
283,14 |
8. |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км. |
1 т груза |
467,915 |
9. |
Розлив вяжущих материалов |
т |
0,567 |
10. |
Битум БНД 90/130 |
т |
0,62031 |
11. |
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |
1000 м2 |
1,89 |
|
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к строке 12 |
1000 м2 |
11,34 |
12. |
Асфальтобетонная смесь горячая плотная мелкозернистая, тип Б марки II |
1 т. |
319,8 |
13. |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 140 км. |
1 т груза |
319,8 |
14 |
Устройство обочин: из щебня |
100 м3 |
0,4 |
Приложение № 3
К аукционной документации
ПРИМЕРНЫЕ (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ) ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ
Приведенные в составе настоящей документации об аукционе образцы форм являются примерными и имеют рекомендательный характер
Форма 1. Примерная (рекомендуемая) форма для заполнения участником закупки первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме
Подавая заявку на участие в аукционе в электронной форме на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Железнодорожная пос.Известковый (от ул.Железнодорожная, д.11 до железнодорожного переезда), подтверждаем свое согласие выполнить работы в соответствии с условиями, установленными в документации об аукционе в электронной форме, в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом задании документации об аукционе в электронной форме. Подтверждаем свое согласие на использование товара, в отношении которого содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение).
Материалы, которые будут использованы при выполнении работ, согласно техническому заданию и объему работ.
№ п/п |
Наименование |
Характеристика |
|
|
|
Форма 2. Примерная (рекомендуемая) форма для заполнения участником закупки второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме «Сведения об участнике закупки»
Сведения для юридического лица
5. Номер контактного телефона (Ф.И.О. руководителя – полностью, телефон с кодом города) |
|
Сведения для физического лица
1. Фамилия, имя, отчество |
|
2. Паспортные данные |
|
3. Место жительства |
|
4. Номер контактного телефона (телефон с кодом города) |
|
5. Идентификационный номер налогоплательщика |
|
6. Электронный адрес
|
|
© 2012 - 2024 Все права защищены. Органы местного самоуправления муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области
izvestkovy.ru официальный сайт Органов местного самоуправления муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области,
admizv@post.eao.ru, admizv@yandex.ru официальная электронная почта Органов местного самоуправления муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области
Адрес для отправки корреспонденции почтовым отправлением через ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»:
Российская Федерация, 679125, Еврейская автономная область, Облученский район, посёлок Известковый, улица Капитана Ведина, дом 1
Материалы официального сайта izvestkovy.ru Органов местного самоуправления муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной области с 2012 - года по 2017 года расположены в архиве сайта.
Контакты в социальных медиа | https://t.me/SUQeUThw2tE2N2My |
Сегодня 16 октября 2024 года, среда. Информация предназначена для лиц, возраста старше 18+.
Данный сайт является Российским программным продуктом и размещён на сервере под юрисдикцией Российской Федерации. Сайт разработан в ООО КопыленКомпани и размещён в ООО Дом для сайта